ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
IМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2008 р.
№ 46/424(05-5-9/8310)
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко
В.П. -головуючий, судді Бенедисюк I.М. і Львов Б.Ю.,
розглянувши касаційну скаргу виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м.
Київ,
на рішення господарського суду міста Києва від 26.11.2007
зі справи № 46/424
за позовом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності (далі -Виконавча дирекція)
до товариства з обмеженою відповідальністю "Юклас ЛТД"
(далі -Товариство), м. Київ,
про стягнення 1 470,99 грн.,
за участю представників сторін:
позивача - Савінової О.С., Хоменка А.В.,
відповідача - Білоус Ю.М.,
ВСТАНОВИВ:
Виконавча дирекція звернулася до господарського суду міста
Києва з позовом про стягнення з Товариства 1 470,99 грн. пені за
порушення термінів виконання робіт за договором підряду від
22.12.2005.
Рішенням названого суду від 26.11.2007 (суддя Шабунін С.В.) у
задоволенні позову відмовлено. Прийняте місцевим судом рішення
мотивовано пропуском позивачем строку позовної давності за
відсутності поважних причин для цього.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України
Виконавча дирекція просить рішення суду першої інстанції зі справи
скасувати внаслідок його прийняття з неправильним застосуванням
норм матеріального права та прийняти нове рішення про задоволення
позову.
Відзив на касаційну скаргу не надходив.
Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
(далі -ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
) належним чином повідомлено про час
і місце розгляду касаційної скарги.
Перевіривши повноту встановлення місцевим господарським судом
обставин справи та правильність застосування ним норм
матеріального і процесуального права, заслухавши представників
сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про
відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з
урахуванням такого.
Судом першої інстанції у справі встановлено, що:
- 22.12.2005 Виконавчою дирекцією (замовник) та Товариством
(підрядник) укладено договір № 20/ВД-05 (далі -Договір), за
умовами якого підрядник зобов'язується на свій ризик виконати
роботу за дорученням замовника та відповідно до умов цього
Договору, а замовник зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити
її;
- відповідно до пункту 5.1 Договору підрядник зобов'язується
розпочати виконання робіт протягом 2 днів після перерахування
замовником авансу в розмірі, визначеному пунктом 4.3 цього
Договору;
- пунктом 5.2 Договору передбачено, що підрядник
зобов'язується виконати передбачену цим Договором роботу протягом
п'яти днів з дня підписання цього Договору з правом дострокового
виконання. Моментом закінчення виконання робіт за цим договором
слід вважати дату підписання сторонами акта здачі-приймання
виконаних робіт;
- на виконання умов Договору позивачем перераховано
відповідачеві 44 154 грн. попередньої оплати;
- відповідач мав виконати підрядні роботи до 27.12.2005;
- акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2006 року
на суму 44 154 грн. підписано сторонами 01.03.2006;
- відповідач прострочив термін виконання робіт на 64 дні;
- згідно з пунктом 9.3 Договору у разі порушення підрядником
термінів виконання робіт, передбачених пунктами 5.1-5.2 цього
Договору, він сплачує замовнику пеню в розмірі 0,5 % від вартості
робіт за цим Договором, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України за кожен день прострочення;
- позивач довідався про порушення свого права 01.03.2006
(момент підписання акта здачі-приймання виконаних робіт), а
звернувся до суду з метою його захисту - 13.06.2007 (поза межами
строку позовної давності);
- відповідач заявив письмове клопотання від 26.11.2007 про
застосування строків спеціальної позовної давності до вимог про
стягнення пені;
- позивачем не наведено поважних причин пропуску ним строку
позовної давності.
Причиною виникнення спору зі справи стало намагання
Виконавчої дирекції стягнути пеню за порушення терміну виконання
робіт.
Згідно з статтею 526 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (435-15)
(далі - ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
) зобов'язання має виконуватися
належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу,
інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов
та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог,
що звичайно ставляться.
За приписами статті 525 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
одностороння
відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не
допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з частиною першою статті 216 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) (436-15)
(далі - ГК України ( 436-15 ) (436-15)
) учасники
господарських відносин несуть господарсько-правову
відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом
застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах
і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та
договором.
Відповідно до частини другої статті 9 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових
відносин у сфері господарювання.
У даному разі відповідні особливості передбачені ГК України
( 436-15 ) (436-15)
, який набрав чинності одночасно з ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
та норми якого у регулюванні відносин суб'єктів господарювання є
спеціальними стосовно норм ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
(відповідну
правову позицію викладено й Верховним Судом України в постанові
від 16.05.2006 № 22/197).
Частиною другою статті 175 ГК України ( 436-15 ) (436-15)
також
встановлено, що майнові зобов'язання, які виникають між учасниками
господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України
( 435-15 ) (435-15)
з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно з частинами першою та другою статті 193 ГК України
( 436-15 ) (436-15)
:
- суб'єкти господарювання та інші учасники господарських
відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним
чином відповідно, зокрема, до закону та договору;
- до виконання господарських договорів застосовуються
відповідні положення ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
з урахуванням
особливостей, передбачених цим Кодексом;
- кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для
належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої
сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення
зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій,
передбачених, зокрема, цим Кодексом.
За приписами статті 230 ГК України ( 436-15 ) (436-15)
штрафними
санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у
вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник
господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним
правил здійснення господарської діяльності, невиконання або
неналежного виконання господарського зобов'язання.
Відповідно до частини першої статті 223 ГК України ( 436-15 ) (436-15)
при реалізації в судовому порядку відповідальності за
правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та
скорочені строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом
України ( 435-15 ) (435-15)
, якщо інші строки не встановлено цим Кодексом.
Згідно з статтею 256 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
позовна давність -
це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою
про захист свого цивільного права або інтересу.
Статтею 257 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
визначено, що загальна
позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Згідно з частиною першою статті 258 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
для
окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна
позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із
загальною позовною давністю.
Відповідно до частини другої статті 258 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про
стягнення неустойки (штрафу, пені).
Стаття 260 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
передбачає, що позовна
давність обчислюється за загальними правилами визначення строків,
встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу. Порядок обчислення
позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін.
Згідно з частиною першою статті 261 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
перебіг позовної давності починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про
особу, яка його порушила.
Відповідно до частин третьої та четвертої статті 267 ЦК
України ( 435-15 ) (435-15)
позовна давність застосовується судом лише за
заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення; сплив
позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у
спорі, є підставою для відмови у позові.
Посилання скаржника на помилкове застосування місцевим судом
саме спеціальної позовної давності (один рік) спростовується
наведеним.
За таких обставин суд першої інстанції, встановивши факт
звернення Виконавчої дирекції до суду за захистом порушеного права
з пропуском строку позовної давності за відсутності поважних
причин цього, беручи до уваги заяву відповідача щодо застосування
позовної давності, дійшов обгрунтованого висновку про необхідність
залишення даного позову без задоволення.
Отже, рішення місцевого суду зі справи відповідає
встановленим ним фактичним обставинам, прийняте з дотриманням норм
матеріального та процесуального права і передбачені законом
підстави для його скасування відсутні.
Керуючись статтями 111-7, 111-9 - 111-11 ГПК України
( 1798-12 ) (1798-12)
, Вищий господарський суд України
ПОСТАНОВИВ:
Рішення господарського суду міста Києва від 26.11.2007 зі
справи № 46/424 залишити без змін, а касаційну скаргу виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності -без задоволення.
Суддя В.Селіваненко
Суддя I.Бенедисюк
Суддя Б.Львов