ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТI
IМЕНЕМ УКРАЇНИ
РIШЕННЯ
від "12" квітня 2007 р. по справі № 1/39-64
За позовом Військового прокурора Вінницького гарнізону в
інтересах держави (органів, уповноважених здійснювати функції у
спірних відносинах) Міністерства Оборони України, м. Київ та
Подільського управління капітального будівництва Міністерства
оборони України, м. Вінниця
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних
конструкцій"
про стягнення 547 377,90 грн.
Суддя Гончар М.М.
Представники сторін:
від позивача: Заплішний Д.Г., довір. від 29.01.2007 року
від відповідача: не з'явились
В судовому засіданні приймали участь: Плєханов Ю.О. помічник
військового прокурора
Суть спору: Військовий прокурор Вінницького гарнізону в
інтересах держави (органів, уповноважених здійснювати функції у
спірних відносинах) Міністерства Оборони України, м. Київ та
Подільського управління капітального будівництва Міністерства
оборони України, м. Вінниця звернувся в господарський суд з
позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод
будівельних конструкцій" про стягнення 547 377,90 грн. штрафних
санкцій.
Відповідач в відзиві №0103/07 від 01.03.2007 року просив
відмовити в задоволенні позову, мотивуючи тим, що Військовий
прокурор Вінницького гарнізону не має права звертатися до суду в
інтересах підприємств, розташованих на території м. Вінниця, яка
відноситься до Центрального регіону України, оскільки повноваження
прокурорів різних рівнів обмежуються відповідною територіальністю,
згідно наказу Генерального прокурора України №202 від 30.07.2004
року.
Відповідач подав суду клопотання №11/04-07 від 11.04.2007
року, в якому просить розгляд справи відкласти, в зв'язку з
перебуванням представника відповідача у службовому відрядженні.
Помічник військового прокурора Луцького гарнізону та
представник позивача в судовому засіданні просили відмовити в
задоволенні клопотання відповідача №11/04-07 від 11.04.2007 року,
оскільки воно не підтверджене доказами.
Помічник військового прокурора Луцького гарнізону та
представник позивача в судовому засіданні заперечували проти
відзива відповідача.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення помічника
військового прокурора Луцького гарнізону та пояснення представника
позивача господарський суд, -
ВСТАНОВИВ:
24 грудня 2004 року між Товариством з обмеженою
відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", "забудовник",
Міністерством оборони України, в особі голови постійно діючого
тендерного комітету Міністерства оборони України з організації та
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у сфері
будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів
їх сімей за державні кошти, "пайовик", та Подільським управлінням
капітального будівництва Міністерства оборони України, "платник",
був укладений договір № 227/УПЦ-61Д про пайову участь у
будівництві житла.
Відповідно до п.п.1.3, 1.6 та 2.1 договору № 227/УПЦ-61Д від
24.12.2004 року забудовник будує та передає в строк не пізніше 30
вересня 2005 року, а пайовик приймає та оплачує через платника
вартість 38 квартир загальною площею 4037,10 м за ціною 1468грн.
за 1 м згідно адресного переліку (додаток №1 до договору №
227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року), загальна вартість яких становить
5 926 463 грн. 00 коп.
Згідно п.п.1.5 та 2.2 договору № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004
року якість житла, що передається забудовником повинна відповідати
вимогам чинних нормативно-правових актів (державно-будівельних
норм, правил, стандартів), тобто квартири повинні бути готові до
проживання в них і виконані "під ключ". Розрахунки між сторонами
здійснюються шляхом перерахування платником на розрахунковий
рахунок забудовника коштів за житло відповідно до графіку
фінансування (додаток №2 до договору №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004
року), при цьому остаточний розрахунок за передане житло
здійснюється після здачі даного житлового будинку в експлуатацію і
передачі через платника пайовику належних йому квартир та
оформлення їх у загальнодержавну власність в оперативне управління
останнього.
Відповідне до п. 3.1 договору №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004
року забудовник взяв на себе зобов'язання збудувати і передати
через платника у власність (оперативне управління) Пайовика житло
"під ключ" у термін не пізніше 30.09.2005 року, а у випадку
невиконання даних умов договору сплатити платнику пеню у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від повного обсягу перерахованої
останнім суми за кожну добу прострочення з врахуванням змін
розмірів облікових ставок за курсом НБУ, а також відшкодувати
понесені внаслідок нього пайовиком збитки понад сплати пені в
повному обсязі.
Пайовик має право вимагати передати йому загальної площі
житла і оплати йому пені і неустойки у випадку затримки строків
передачі квартир, зазначених у п. 1.2 договору від 24.12.2004
року, або ж відмовитись від виконання договору і вимагати
відшкодування збитків у повному обсязі понад сплату пені і
неустойки у разі порушення замовником умов договору щодо передачі
житла.
Згідно п. 4.5 договору №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року
сплата нені і неустойки та відшкодування збитків не звільняє
сторони від виконання зобов'язань за договором, а відповідно до
п.6.6 договору, він вступає в силу з моменту його підписання і діє
до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по цьому
договору.
07.05.2005 року між Товариством з обмеженою відповідальністю
"Завод будівельних конструкцій", "забудовник", Міністерством
оборони України, "пайовик", та Подільським управлінням
капітального будівництва Міністерства оборони України, "платник",
була укладена додаткова угода до договору про пайову участь у
будівництві житла № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року.
28 липня 2005 року між Міністерством оборони України,
"замовник", Подільським управлінням капітального будівництва
Міністерства оборони України, "представник", та Товариством з
обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій",
"забудовник", була укладена додаткова угода № 2 до договору про
пайову участь у будівництві житла № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004
року.
Предметом, додаткових угод від 07.05.2005 року та від
28.07.2005 року були внесення змін у пункт 3.3.1 договору №
227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року щодо порядку внесення пайових
внесків та пункт 2.1 договору щодо збільшення; договірної ціни
(вартості житла, що має передаватись) до 6192679 грн. 96 коп. Iнші
пункти договору залишились незмінними.
Міністерством оборони України та Подільським управлінням
капітального будівництва МО України зобов'язання за договором №
227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року на пайову участь у будівництві
житла для військовослужбовців ЗС України були виконані частково, а
саме: відповідно до п.2.2 договору та графіку фінансування були
перераховані державні інвестиційні кошти в сумі п'ять мільйонів
шістсот тридцять тисяч гривень, що становить 95% від суми,
договору, що підтверджується платіжними дорученнями №293 від
28.12.2004 року, №35 від 16.06.2005 року, №187 від 01.07.2005
року.
Додатковою угодою №2 від 28.07.2005 року у зв'язку із зміною
середньо-регіональної вартості будівництва одного квадратного
метра загальної площі житла по Рівненській області, встановленої
Держбудом України станом на 01.12.2004 року, було збільшено суму
договору на 266 216 гри. 96 коп., в результаті чого загальна сума
договору склала 6 192 679 грн. 96 коп.
Відповідно графік фінансування III-го кварталу 2005 року
збільшився на 233 046 грн. 00 коп., перерахування яких було
здійснено платіжними дорученнями: №339/1546720 від 17.10.2005
року, №54 від 21.10.2005 року.
Таким чином, згідно умов договору № 227/УПЦ-61Д від
24.12.2004 року та додаткових угод від 07.05.2005 року і від
28.07.2005 року відповідачу станом на 25.10 2005 року було
перераховано 5 883 046 грн. 00 коп., що складає 95% від загальної
суми договору,
На виконання договору № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року
відповідачем по акту передачі 29.09.2005 року передано 2 квартири
загальною площею 208,0 мг на загальну суму 305 344 грн. 00 коп.
З договору та інших доданих до позову матеріалів вбачається
що, за додатковою угодою №2 від 28.07.2005 року збільшено суму
договору та змінено графік фінансування
на третій квартал 2005 року, а саме - збільшено суму
фінансування на 233 046,00 грн. перерахування яких здійснено
17.10.2005 року та 21.10.2005 року.
Станом на 25.10.2005 року Міністерством оборони України взяті
на себе зобов'язання виконані повністю і відповідно до графіка
фінансування на розрахунковий рахунок відповідача перераховано 5
813 046 гри. 00 коп., що становить 95% загальної суми за договором
№227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року.
Згідно п. 1.6 договору № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року
забудовник повинен був передати квартири не пізніше 30 вересня
2005 року, тобто у третьому кварталі 2005 року, з остаточною
загальною площею квартир, яка уточнюється після отримання
відповідної технічної документації з місцевого бюро технічної
інвентаризації, тому у графіку фінансування на 4-ий квартал 2005
року поставлено залишок ліміту по договору, що складає 5% і
становить 309 633 грн. 96 коп.
В повному об'ємі вартість житла, що мас передаватись
позивачами не була оплачена, оскільки остаточний розрахунок за
передане пайовику за договором №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року
житло у відповідності до п.2.2 договору здійснюється після здачі
зазначеного у п. 1.1 об'єкта житлового будівництва в експлуатацію
та передачі належних йому за договором квартир ї оформлення їх у
загальнодержавну власність - в оперативне управління Міністерства
оборони України. Сума цього остаточного розрахунку становить
різницю між визначеною у п.2.1 договору остаточною вартістю
квартир, що передаються пайовику та сумою попередніх пайових
внесків, що були перераховані раніше.
Згідно акту прийому-передачі житла від 04.09.2006 року
відповідач додатково на виконання договірних зобов'язань передав
пайовику 35 квартир загальною площею 3720,9м2.
На даний час відповідачем не в повному обсязі виконані
договірні зобов'язання - не передано 1 квартиру, загальною площею
108,2 м2.
Відповідач станом на 25.04.2006 року своєчасно не виконав
договірні зобов'язання та фактично затримав передачу 36 квартир на
термін більше 7 місяців, порушуючи цим взяті на себе зобов'язання.
Сума перерахованих коштів, на які в повному обсязі своєчасно
невиконані договірні зобов'язання, з врахуванням 2-х отриманих
квартир, станом на 25.04.2006 року становила різницю між сумою
перерахованих коштів станом на 25.10.2005 року (5 883 046,00 грн.)
та вартістю 2-х переданих квартир по акту від 29.09.2005 року (305
344,00 грн.) і складала 5577 702,00 грн.
Пунктом 4.2 договору № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року
сторонами за несвоєчасне проведення розрахунків передбачена пеня в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України,
яка складає 547 377 грн. 90 коп. і в цій сумі підлягає задоволенню
відповідно до статті 230 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (436-15)
.
Відповідно до ст. 49 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
на відповідача
необхідно покласти державне мито в сумі 5 473 грн. 77 коп. та
стягнути з відповідача 118 грн. витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу.
Керуючись ст. 230 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (436-15)
,
ст.ст. 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) (1798-12)
, господарський суд, -
ВИРIШИВ
1.Позов задовольнити.
2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод
будівельних конструкцій", м. Луцьк, провулок Комунальний, 2, код
23251236 (р/р2600701000151 у Волинській філії АТ "Кредит-банк
України", МФО 303004) на користь Подільського управління
капітального будівництва Міністерства оборони України, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 68, код 24980188 (р/р35231001003025 в УДК у
Вінницькій області, МФО 802015 ) 547 377,90 грн. штрафних санкцій.
3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод
будівельних конструкцій", м. Луцьк, провулок Комунальний, 2, код
23251236 (р/р2600701000151 у Волинській філії АТ "Кредит-банк
України", МФО 303004) в доход Державного бюджету України 5 473
грн. 77 коп. державного мита.
4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод
будівельних конструкцій", м. Луцьк, провулок Комунальний, 2, код
23251236 (р/р2600701000151 у Волинській філії АТ "Кредит-банк
України", МФО 303004) витрати на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. на користь ДП
"Судовий інформаційний центр" (р/р31217259710002 в ГУ УДКУ у
Волинській області, МФО 803014, код ЗКПО 21741605).
5.Накази видати після набрання рішенням законної сили.
Суддя М.М. Гончар